ДОГОВОР №-1
на производство и монтаж модульной конструкции.
г. Томск __.__.2024 г.
Заказчик Фамилия И.О., именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Самозанятый Кондрашов Алексей Николаевич, действующий на основании записи о внесении сведений в ФНС от 00.00.2023, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на изготовление и монтаж модульной конструкции "Модуль40" (далее в тексте Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по изготовлению и монтажу модульной конструкции "Модуль40" (далее в тексте "Модуль40") в соответствии с приложениями к договору и передать его в собственность Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в статье 3 данного Договора.
1.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ и разглашение которой может нанести вред интересам Сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Изготовить модульную конструкцию "Модуль40" согласно приложениям к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью:
- Опросный лист;
- Приложение №1: Ситуационный план;
- Приложение №2: Акт приема-передачи;
- Приложение №3: Калькуляция стоимости работ.
2.1.2. Осуществить монтаж "Модуль40" на участке по адресу, который будет указан Заказчиком.
В целях настоящего Договора Стороны определили термин «Монтаж» следующим:
- Монтаж модульной конструкции "Модуль40" на участке Заказчика, включающий в себя установку и соединение модулей конструкции, финишные отделочные работы, соединение сетей электроснабжения и водоснабжения внутри конструкции;
- Контроль над погрузочно-разгрузочными работами на производстве Исполнителя и на участке Заказчика.
2.1.3. Осуществить доставку модульной конструкции, включая погрузочно-разгрузочные работы и услуги по транспортировке, от места приемки на производстве Исполнителя до места монтажа, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, своими силами или с привлечением третьих лиц. Услуги по погрузке, разгрузке, транспортировке регламентируются отдельным договором и оплачиваются отдельно, если иное не установлено Приложением №3.
2.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае значительного увеличения стоимости расходных или строительных материалов более чем на 15%, если Заказчик откажется проиндексировать стоимость работ и материалов.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Производить приемку и оплату выполняемых Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Осуществить приемку готовых модулей "Модуль40" на площадке Заказчика в течение 3 (трех) дней после извещения Исполнителя о готовности, или направить Исполнителю мотивированный отказ. Исполнитель может оповестить Заказчика о готовности "Модуль40" письменно по электронной почте, в мессенджере или устно по телефону.
2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный, непрерывный и безопасный доступ на строительную площадку (место монтажа модулей "Модуль40" на территории Заказчика) в течение всего срока действия Договора.
2.2.4. Своими силами и за свой счет обеспечить водоснабжение, канализацию, освещение, подачу электроэнергии и подготовку основания под "Модуль40".
2.2.5. Содержать подъездные пути и разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей.
2.2.6. Предоставить место для временного хранения строительных отходов и мусора.
2.2.7. При необходимости дополнительно оплачивать следующие работы:
- расчистка подъездных путей к участку Заказчика;
- переноска стройматериалов к месту монтажа далее 15 (пятнадцати) метров от места разгрузки;
- разборка существующих сооружений Заказчика или освобождение места на участке Заказчика от препятствий при раскладке комплектующих изделий к сборке, препятствующих выполнению монтажных работ;
- монтаж и установку фундамента или свай;
- корчевка пней, удаление деревьев и т.д.
2.2.8. Оплатить Исполнителю установленную договорную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.9. Подготовить площадку, фундамент или сваи к моменту установки на участке.
2.2.10. Заказчик обязуется возместить Исполнителю расходы, связанные с ответственным хранением "Модуль40" на складе Исполнителя в случае не возможности транспортировки готовых модулей "Модуль40" на территорию Заказчика без уважительных причин, а также в случае невозможности монтажа "Модуль40" на участке Заказчика по вине Заказчика, в размере 1 000 (тысячи) рублей за каждые сутки хранения за каждый модуль.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Общая стоимость поручаемых Исполнителю по настоящему Договору работ составляет ________ руб. (_______________________) рублей.
3.2. Установленная общая стоимость работ может быть изменена в следующих случаях:
3.2.1. Нарушения Заказчиком условий Договора по оплате (п.3.4. Договора) и изменения за период этой просрочки ценовых факторов на материалы, энергоносители.
3.2.2. Изменения Заказчиком технического задания в части объема, состава (содержания) работ, номенклатуры применяемых материалов. В данном случае изменение стоимости работ должно быть отражено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору, подписанном обеими Сторонами, который станет неотъемлемой частью Договора.
3.3. В случаях, указанных в п.п.3.2.1., 3.2.2. Договора Исполнитель производит работы и включает их стоимость в дополнительную смету. О производстве дополнительных работ Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме в мессенджере или по электронной почте с указанием их назначения, характеристики и сроков выполнения.
3.4 Оплата стоимости работ осуществляется 2-мя этапами:
3.4.1. Первый платёж в размере __________ руб. (_____________________) рублей оплачивается Заказчиком в качестве аванса после подписания Сторонами настоящего Договора за выполнение работы по изготовлению и монтажу модульной сборно-разборной конструкции "Модуль40" на площадке Заказчика. Данная сумма оплачивается Заказчиком в течении 3-х дней после подписания настоящего договора.
3.4.2. Второй платёж в размере ____________ руб. (_________________) рублей, оплачивается Заказчиком в течении 3 (трех) дней с момента подписания Акта приема-передачи модульной сборно-разборной конструкции "Модуль40".
4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ–ПРИЕМКИ РАБОТ4.1. В случае задержки Заказчиком сроков предоплаты и/или сроков оплаты работ по договору, сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, продлеваются на соответствующее количество дней задержки.
4.2. По окончании выполнения работ (или их отдельных этапов), Исполнитель предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по запросу. После сдачи-приемки очередного этапа работ Заказчик несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли по вине Заказчика. До момента передачи Заказчику результат работ находится на ответственном хранении у Исполнителя.
4.3. Заказчик в течение 2 (двух) дней с момента получения Акта приема-передачи обязан возвратить Исполнителю один экземпляр акта, подписанный Заказчиком или в тот же срок предоставить мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. В противном случае работы по Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком в день передачи Акта приема-передачи.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Стороны в трехдневный срок со дня предоставления отказа создают Комиссию, которая составляет двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, после чего Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок устранить недостатки. Если члены Комиссии не находят согласованного решения, качество работ определяется представителями независимой экспертизы по контролю качества. При этом расходы на экспертизу относятся на проигравшую сторону.
4.5. Срок выполнения работ по производству "Модуль40" с момента приобретения морского контейнера до _____________.
Монтаж модульной конструкции "Модуль40" на участке Заказчика, включающий в себя установку и соединение модулей конструкции, сварка и покраска, финишные отделочные работы, соединение сетей электроснабжения и водоснабжения внутри конструкции входит в этот период.
4.6. В случае неблагоприятных погодных условий для проведения монтажных работ (скорость ветра свыше 10 (десяти) метров в секунду, атмосферные осадки, температура воздуха ниже 10 (десяти) градусов по Цельсию) сроки исполнения увеличиваются на соответствующее количество дней, но не более, чем 30 (тридцать) календарных дней со дня начала производства.
4.7. Исполнитель выполняет работы и совершает действия, прямо предусмотренные настоящим договором. Оказание услуг не предусмотренные договором, изменения, дополнения, повлекшие за собой удорожание стоимости работ возможно на основании дополнительного соглашения сторон.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ5.1. Расторжение Договора не освобождает Стороны от финансовых или иных имущественных обязательств друг перед другом, оставшихся невыполненными на момент расторжения Договора.
5.2. Изменения и дополнения в условия Договора вносятся по письменному соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, компенсировав Исполнителю его расходы по выполненным работам в рамках настоящего договора до даты направления Заказчиком уведомления об отказе от исполнения договора.
6. ФОРС-МАЖОР6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, при этом срок исполнения обязательств передвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, препятствующие выполнению договора, такие как: землетрясения, цунами, наводнения, пожары, сели, пандемия и прочие природные катаклизмы, относимые действующим законодательством к обстоятельствам непреодолимой силы.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме или в мессенджере, причем, по требованию другой стороны, ей должны быть предоставлены удостоверяющие эти обстоятельства документы.
6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, если их последствия могут продолжаться в течение 3 (трех) месяцев, или, когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать длительный срок, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения договора или его расторжения и урегулируют финансовые вопросы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае расторжения Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные к моменту расторжения работы исходя из их договорной стоимости.
7.3. Сторона не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение произошло не по ее вине.
7.4. За неисполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненной работы (оказанной услуги) предусматривается ответственность в виде неустойки в размере 0,3% (одна третья процента) невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти процентов) % от стоимости договора.
7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по договору, Исполнитель выплачивает штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей стоимости работ.
7.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, в том числе проценты за пользование денежными средствами на период действия отсрочки платежа за выполненные работы, любые авансовые платежи и оказанные услуги по данному договору не начисляются и не взимаются.
7.7. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно, срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения. В случае не достижения соглашения все споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Истца.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Условия Договора являются коммерческой тайной.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и утверждены обеими сторонами
8.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Одностороннее расторжение Договора допускается в следующих случаях:
- неоднократное нарушение одной из Сторон взятых на себя обязательств;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА9.1. Исполнитель установил гарантийный срок модульной каркасной конструкции при условии надлежащей эксплуатации, хранении, транспортировке, монтаже "Модуль40":
- несущий каркас – 120 (сто двадцать) месяцев с момента установки "Модуль40";
- внутренняя отделка стен, полов и потолков – 12 (двенадцать) месяцев с момента установки "Модуль40";
- скрытые дефекты систем электроснабжения и водоснабжения – 12 (двенадцать) месяцев с момента установки "Модуль40".
9.2. В случае обнаружения в ходе приемки или в период гарантийной эксплуатации недостатков Исполнитель в срок 30 (тридцать) календарных дней и за свой счет устраняет обнаруженные недостатки, только при условии соблюдения Заказчиком требований о надлежащей эксплуатации, обслуживанию и хранению "Модуль40".
9.3. В случае удаленности места установки "Модуль40" более чем на 50 (пятьдесят) километров от производства, Заказчик обязан компенсировать все командировочные (суточные, квартирные, проездные) расходы сервисного специалиста, связанные с выполнением гарантийных обязательств по настоящему договору. Работа и материалы применяемые в устранении дефектов не подлежат оплате в период гарантийного обслуживания "Модуль40". Во всех остальных случаях согласно тарифам компании "Модуль40".
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.ЗАКАЗЧИК: _______
ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______
